河北沧州市中级人民法院审判楼接建工程施工招标
招标工程项目编号：JC2011-032SGZB
发布日期：2011-05-30 
截止日期：2011-06-03
1.沧州市中级人民法院审判楼接建工程施工，已由有关部门批准建设，具备了招标条件，并已在沧州市建设工程招标投标管理办公室备案，工程所需资金已落实。现对该项目的工程施工进行公开招标，选定承包人。
2.本次招标工程项目的概况如下：
2.1 本招标项目为沧州市中级人民法院审判楼接建工程，资金来源已落实；
2.2 标段划分无，招标范围为工程量清单所含内容。
2.3 工程概况：共2层中国建筑金属结构信息网工程，约1321平米。
2.4 计划开工日期：2011年6月25日，计划竣工日期：2011年8月24日，施工总工期：60日历天；
2.5 工程质量要求符合《建设工程施工质量验收规范》合格标准。
3.凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定资格条件的施工企业，均可对上述工程项目报名。
4.合格的申请人须是具备房屋建筑工程施工总承包贰级且同时具备中国建筑金属结构信息网工程专业承包贰级及以上资质的法人。
5.有意向的申请人须携带营业执照、资质证书、投标信用手册、安全生产许可证、注册建造师资质证书、法人证明或法定代表人授权委托书及受托人的身份证原件并带一套复印件(加盖法人章和法定代表人章),到河北今创工程项目管理有限公司处报名，时间为2011年5月30日至2011年6月3日，每天上午9时至11时，下午15时至17时，也可于2011 年6月3日下午15时至17时到沧州市建设工程交易大厅报名。投标人同时要用企业锁在河北建设工程信息网上报名，否则报名无效。
招 标 人：沧州市中级人民法院
招标代理人：河北今创工程项目管理有限公司
办 公 地 址：沧州市朝阳大街6号
邮政编码：061001　　
联系电话：0317-2022157
传　　真：0317-2022157　　 　　
联系人：郝立卫